群力新城小区项目监理招标公告

 

招标编号：JL0100G22030（HTCL-ZB-225029）

1.  招标条件

群力新城小区项目已经黑龙江省发展和改革委员会批准建设，招标人为黑龙江省省直机关职工住房保障中心。建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2.  项目概况与招标范围

2.1项目名称：群力新城小区项目监理

2.2建设地点：哈尔滨市群力新城。

2.3建设规模：群力新城小区四期增建工程，总建筑面积约176105平方米，项目为四栋塔楼，超高层酒店式公寓为42层，其他三栋为28、32、33层高层住宅，四栋塔楼将基地中央围合景观花园。

2.4计划工期：计划开工日期2022年6月25日，竣工日期2024年12月31日，总工期931日历天。

2.5项目服务期：施工期及其保修阶段

2.6质量目标：达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准。

2.7招标范围：本项目的施工、竣工验收至保修阶段监理所包含的所有工作内容。

2.8标段划分：共划分为一个标段。招标控制价208.194万元。

3.  投标人资格要求

 

3.1  本次招标要求投标人须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质，并在人员、设备等方面具有相应的监理能力。

3.2  总监理工程师资格要求：具有房建专业国家注册监理工程师执业资格证书及工程监理企业法定代表人书面任命文件，具有高级专业技术职称，总监为本单位在职人员，提供最近（2022年1月-今）任意三个月投标企业为其连续缴纳社会保险的有效证明。（注：中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅颁发的《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证"等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）的"六类人员"除外，须提供证明材料），并按《关于加强工程监理工作若干意见的通知》（黑建规范〔2018〕1号）有关规定执行。

3.3 投标人拟派驻本项目的现场监理组织机构成员满足《关于加强过程监理工作若干意见的通知》（黑建规范【2018】1号）有关规定，至少包括总监1人、土建监理工程师3人、水暖监理工程师1人、电气监理工程师1人、监理员3人、安全监理工程师1人。

3.4参加本次投标活动的企业授权委托代理人必须是投标企业拟派总监理工程师。

3.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.6投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

 

4.  招标文件的获取

潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（ 1.58.199.11:8605/）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2022年5月27日17时00分至2022年6月6日17 时00分（北京时间，下同）。有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”-服务指南中的《黑龙江CA数字证书及电子签章办理流程》及《招投标业务系统工程建设投标人操作手册》。

5.  投标文件的递交

5.1投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间2022年6月17日10时0分；

5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收，其投标将被否决。

6. 踏勘现场和答疑安排

6.1招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。

6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。

7. 开标方式

该项目为线上开标，开标时间为2022年6月17日10时0分。投标人安装好数字证书驱动程序，提前登录黑龙江公共资源交易网交易平台远程开标，支持投标人在线远程解密。

 

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在

“黑龙江公共资源交易网”（www.hljggzyjyw.org.cn）、

 “哈尔滨公共资源交易网-建设工程”（hrbggzy.org.cn/）

哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上发布。

 

9.其他

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；

9.2本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局"关于2021年度建设工程监理企业和总监理工程师综合信用评价结果的通报"哈住建发〔2022〕14号文件执行，名录内的企业参加本项目投标将被否决。

9.3招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市举报受理中心举报电话：0451-8469346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标站举报电话：0451-84518543、84518544、84503329；

9.4按照《哈尔滨市公共资源交易领域突出问题专项整治工作方案》(哈发改联〔2021〕107号)的通知要求，自即日起至2022年6月底，在全市开展公共资源交易领域突出问题专项整治工作。凡掌握、发现在哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标和建设等方面存在围标串标、违法发包、转包及领导干部违规插手干预等问题证据、线索的，可向市住房和城乡建设建局举报，举报材料应实名并附有效联系方式，否则不予受理。受理部门将严格保护个人信息和合法权益，反映和举报应实事求是，线索清晰，对真实性负责，严禁诬告陷害或蓄意损害他人利益，一经查实将追究法律责任。举报电话：0451-87383186举报邮箱：zjjabc3177@126.com。

 

 

 

 

10.联系方式

 

监督部门：哈尔滨市建设工程招投标站

招 标 人：黑龙江省省直机关职工住房保障中心

地 址：哈尔滨市南岗区马家街27号 

联 系 人：杨先生

电 话：18645024506

招标代理机构：黑龙江省招标有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区汉水路180号

联 系 人：张天元 申明慧

电 话： 0451-82364715  82364797

电子邮件：hljyxzb5@126.com

开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 

 账号：451902390110302

 

2022年5月27日

*投标保证金

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击我要投标，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。